Образец договора на изготовление стендов

Образец договора подряда на изготовление. Исполнитель обязуется разработать дизайн-проект стенда, изготовить. Правила организации работ застройщиков выставочных стендов и.

Почему так случилось

В случае прекращения начатых, но не оконченных работ до их завершения по причинам, не зависящим от Подрядчика, Заказчик оплачивает фактически выполненные работы. Стоимость работ и услуг, согласованных в п. Настоящего Договора, составляет _____________ руб.

Стоимость каждого вида работ и услуг указывается в смете. Вышеуказанная сумма настоящего Договора является твердой, включает в себя оплату выполненной работы Подрядчика, стоимость расходных материалов, иные затраты Подрядчика по настоящему Договору, стоимость аренды предоставляемого Подрядчиком имущества и прочие расходы. От суммы - в течение __ банковских дней с даты заключения настоящего Договора. Оставшиеся __% от общей суммы настоящего Договора - в течение ___ банковских дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и услуг.

В случае нарушения сроков оплаты (см.

мрот с 1 июля 2017 года в свердловской области постановление

По вине Заказчика (исключая обстоятельства форс-мажора) Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку (пеню) в размере ____% от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору со стороны Подрядчика. Отсутствия надлежащим образом оформленного выставочного стенда к официальному открытию выставки по вине Подрядчика (исключая обстоятельства форс-мажора), Подрядчик возвращает авансированную Заказчиком сумму на его счет в течение ____ банковских дней с даты выставления Заказчиком соответствующей претензии Исполнителю, а настоящий Договор расторгается.

Договор на оформление выставочного стенда

В случае задержки исполнения данного условия Подрядчик выплачивает неустойку (пеню) в размере ____% от суммы аванса за каждый день просрочки. При этом если по вине Подрядчика Заказчик не примет участия в выставке, то Подрядчик будет обязан уплатить Заказчику штраф в размере ___________. За нарушение сроков демонтажа стенда после окончания выставки и своевременного вывоза комплектующих стенда иных материалов имущества в сроки, установленные устроителями выставки, Подрядчик несет ответственность и уплачивает Заказчику штраф в размере _________________.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и/или их последствий (далее по тексту - "форс-мажор"), при условии, что данные обстоятельства возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на выполнение сторонами своих обязательств.

образец заявления постановки на учет автомобиля в гибдд 2017

Форс-мажором по настоящему Договору признаются следующие события: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, эпидемии, военные действия и нормативные указания государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из сторон, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить всеми доступными им разумными мерами. В случаях наступления форс-мажора, а также по окончании срока его действия сторона, на исполнение обязательств которой данные обстоятельства оказывают влияние, обязана направить другой стороне в трехдневный срок соответствующее письменное уведомление, в противном случае она не будет вправе ссылаться на форс-мажор как на обстоятельства, освобождающие ее от ответственности за нарушение настоящего Договора.

Надлежащим доказательством наличия обстоятельств форс-мажора их продолжительности будут служить соответствующие справки государственных органов.

Почему так случилось

В случае возникновения споров между сторонами при исполнении настоящего Договора стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор будет передан на рассмотрение в Арбитражный суд г. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия необходимых мер. Вся переданная Заказчиком Подрядчику или составленная Подрядчиком по согласованию с Заказчиком коммерческая, проектная и техническая документация, необходимая для выполнения работ и услуг, является Приложением к настоящему Договору, и любые изменения в ней могут быть произведены только по взаимному согласованию сторон.

образец резюме инженера строителя пгс

Оборудование имущество, закупленные Подрядчиком во исполнение настоящего Договора, являются собственностью Подрядчика, за исключением того, которое было передано Заказчику в аренду согласно смете. Заказчик вправе размещать на арендуемых поверхностях стенда рекламу, товарные знаки иную информацию по своему усмотрению, при условии, что после окончания выставки она удаляется им без повреждения выставочного оборудования.

пункт в договоре по кредиту

Допустимые способы размещения рекламы, товарных знаков иной информации на поверхностях стенда предварительно согласуются с Подрядчиком в письменной форме. В случае повреждения или утраты арендованного выставочного имущества в целом или любой его части в период работы выставки Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере полной стоимости поврежденного или утраченного оборудования. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика (Приложение N __ к настоящему Договору) работы по монтажу выставочного стенда с площадью пола ______ кв. А также работы по демонтажу стенда по окончании вышеуказанной выставки.

Приступить к выполнению работ не позднее ______ с момента получения задания Заказчика. Закупка материалов, необходимых для выполнения настоящего Договора, а также разработка Подрядчиком эскизного проекта выставочного стенда должны быть завершены не позднее "___"________ ___ г. Монтаж и оформление выставочного стенда должны быть завершены Подрядчиком не позднее "___"________ ___ г.

Проекты по теме:

Работы, перечисленные в настоящем пункте, Подрядчик обязуется выполнить в сроки, согласованные с Заказчиком и указанные в графике выполнения работ (Приложение N __), который является неотъемлемой частью настоящего Договора. В случаях когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков. При неисполнении Заказчиком этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Заказчик обязан в _____ срок с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

Договор 77 на изготовление рекламной продукции

В случае отказа от настоящего Договора Заказчик обязан оплатить фактически выполненные работы. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если Подрядчик не приступает своевременно к работе или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. Стоимость каждого вида работ указывается в смете (Приложение N __), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Вышеуказанная сумма настоящего Договора является твердой, включает в себя оплату выполненной работы Подрядчика, стоимость расходных материалов.

Оставшиеся ____% от общей суммы настоящего Договора - в течение _____ банковских дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае нарушения сроков оплаты (см. По вине Заказчика (исключая обстоятельства форс-мажора) Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору со стороны Подрядчика. Отсутствия надлежащим образом оформленного выставочного стенда к официальному открытию выставки по вине Подрядчика (исключая обстоятельства форс-мажора), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, которые Заказчик понес в связи с неучастием на выставке, а также потребовать от Подрядчика возвращения уплаченного Заказчиком аванса и расторжения настоящего Договора.

Требование о возмещении убытков и возврате авансовой суммы должно быть выполнено Подрядчиком в течение ____ банковских дней с даты получения претензии Заказчика. В случае нарушения установленного настоящим Договором срока демонтажа стенда после окончания выставки Заказчик вправе потребовать от Подрядчика немедленного демонтажа стенда и уплаты неустойки в размере ________ руб. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и/или их последствий (далее по тексту - "форс-мажор"), при условии, что данные обстоятельства возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств.

Форс-мажором по настоящему Договору признаются следующие события: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, эпидемии, военные действия. В случаях наступления форс-мажора Сторона, на исполнение обязательств которой данные обстоятельства оказывают влияние, обязана направить другой Стороне в срок _________ соответствующее письменное уведомление, в противном случае она не будет вправе ссылаться на форс-мажор как на обстоятельства, освобождающие ее от ответственности за нарушение настоящего Договора.

Надлежащим доказательством наличия обстоятельств форс-мажора их продолжительности будут служить соответствующие справки государственных органов.

карточка учета работы аккумуляторной батареи бланк скачать

В случае возникновения споров между Сторонами при исполнении настоящего Договора Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор будет передан на рассмотрение в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия необходимых мер.

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение _________________________. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной более _______ раз следующих условий настоящего Договора: _____________. Уведомление о расторжении должно быть направлено другой Стороне за ____________ до предполагаемой даты такого расторжения. В остальном, что не предусмотренно настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к поиску. Чтобы продолжить поиск, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies. Яндекс не сможет запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем.

Образец (Примерный) Договор подряда на изготовление рекламного продукта (оплата по частям)

Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами. Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP.

прохождение нарколога и психиатра для водительской медицинской справки

В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго. Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску.

глазные капли софрадекс инструкция

В этом случае рекомендуем вам отключить. Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит. Договор подряда на выполнение работ по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы ДОГОВОР N ____ на выполнение работ по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы ___________________________________ "___"________ ___ г. (полное наименование организации) (должность, Ф.

Почему так случилось

Условиях, которые предусмотрены настоящим Договором. Изготовление рекламных материалов (постеров). Установкурекламных материалов на подготовленных заранее рекламных конструкциях. Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение ________ дней. Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

Оставьте комментарий